南京公司注冊 > 名詞解釋 > 承攬合同

名詞解釋

精選的名詞解釋 。

  

承攬合同（法律術(shù)語）  

承攬合同是日常生活中除買賣合同外常見和普遍的合同，根據(jù)《中華人民共和國合同法》第十五章[1]第二百五十一條第一款對承攬合同所下定義為：“承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同?！痹诔袛埡贤?，完成工作并交付工作成果的一方為承攬人；接受工作成果并支付報酬的一方稱為定作人。在日常生活中，如果合同中沒有以承攬人、定作人指稱雙方當(dāng)事人，也不影響對其法律性質(zhì)的認(rèn)定。承攬合同的承攬人可以是一人，也可以是數(shù)人。在承攬人為數(shù)人時，數(shù)個承攬人即為共同承攬人，如無相反約定，共同承攬人對定作人負(fù)連帶清償責(zé)任。  

法律特征  

承攬合同是諾成、有償、雙務(wù)、非要式合同，具有以下特征：  

1．承攬合同以完成一定的工作并交付工作成果為標(biāo)的。在承攬合同中，承攬人必須按照定作人的要求完成一定的工作，但定作人的目的不是工作過程，而是工作成果，這是與單純的提供勞務(wù)的合同的不同之處。按照承攬合同所要完成的工作成果可以是體力勞動成果，  

承攬合同案例評析  

承攬合同案例評析  

也可以是腦力勞動成果；既可以是物，也可以是其他財產(chǎn)。  

2．承攬合同的標(biāo)的物具有特定性。承攬合同是為了滿足定作人的特殊要求而訂立的，因而定作人對工作質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、形狀等的要求使承攬標(biāo)的物特定化，使它同市場上的物品有所區(qū)別，以滿足定作人的特殊需要。  

3．承攬人工作具有獨立性。承攬人以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力等完成工作任務(wù)，不受定作人的指揮管理，獨立承擔(dān)完成合同約定的質(zhì)量、數(shù)量、期限等責(zé)任，在交付工作成果之前，對標(biāo)的物意外滅失或工作條件意外惡化風(fēng)險所造成的損失承擔(dān)責(zé)任。故承攬人對完成工作有獨立性，這種獨立性受到限制時，其承受意外風(fēng)險的責(zé)任亦可相應(yīng)減免。  

4．承攬合同具有一定人身性質(zhì)。承攬人一般必須以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力等完成工作并對工作成果的完成承擔(dān)風(fēng)險。承攬人不得擅自將承攬的工作交給第三人完成，且對完成工作過程中遭受的意外風(fēng)險負(fù)責(zé)。但是如果經(jīng)過定做人的同意，承攬人可以將承攬的主要工作交由第三人，但注意的是工程成果承攬人還是要負(fù)責(zé)的人。  

承攬合同具有多種多樣的具體形式。按照合同法第251條[2]的規(guī)定，承攬包括加工、定作、修理、復(fù)制、測試、檢驗等工作，因而也就有相應(yīng)類型的合同。  

5．承攬合同是諾成合同、有償合同、雙務(wù)合同。  

6．承攬合同強(qiáng)調(diào)履行的協(xié)作性。  

7．承攬合同的雙方是相互獨立的責(zé)任主體。  

權(quán)利義務(wù)  

承攬人  

1．按約定完成工作。承攬人應(yīng)按合同約定的時間、方式、數(shù)量、質(zhì)量完成交付的工作。這是承攬人的首要義務(wù)，也是其獲得酬金應(yīng)付出的對價。承攬人應(yīng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力親自完成約定的工作，未經(jīng)定作人同意，承攬人不得將承攬的主要工作交由第三人完成。承攬人將承攬的輔助工作交由第三人完成，或依約定將承攬的主要工作交由第三人完成的，承攬人就第三人的完成的工作對定作人負(fù)責(zé)。  

2．提供或接受原材料。完成定作所需的原材料，可以約定由承攬人提供或由定作人提供。承攬人提供原材料的，應(yīng)按約定選購并接受定作人檢查；定作人提供的，承攬人應(yīng)及時檢查，妥善保管，并不得更換材料。  

3．及時通知和保密的義務(wù)。對于定作人提供的原材料不符合約定的，或定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)及時通知定作人。對于完成的工作，定作人要求保密的，承攬人應(yīng)保守秘密，不得留存復(fù)制品或技術(shù)資料。  

4．接受監(jiān)督檢查。承攬人在完成工作時，應(yīng)接受定作人必要的監(jiān)督和檢驗，以保證工作符合定作人的要求。  

5．交付工作成果。承攬人完成的工作成果，應(yīng)及時交付給定作人，并提交與工作成果相關(guān)的技術(shù)資料、質(zhì)量證明等文件。但在定作人未按約定給付報酬或材料價款時，承攬人得留置工作成果。  

6．對工作成果的瑕疵擔(dān)保。承攬人交付的工作成果應(yīng)符合約定的質(zhì)量，承攬人對已交付工作成果的隱蔽瑕疵及該瑕疵所造成的損害承擔(dān)責(zé)任。交付的工作成果有隱蔽瑕疵，驗收時用通常方法或約定的方法不能發(fā)現(xiàn)，驗收后在使用過程中暴露或致定作人或第三人受損害的，承攬人應(yīng)根據(jù)合同約定或法律的規(guī)定，承擔(dān)損害賠償責(zé)任。  

定作人  

1．按照約定提供材料。合同法規(guī)定，由定作人提供材料的，定作人應(yīng)按照約定提供材料。  

2．支付報酬。定做人需支付的報酬和材料等費用的標(biāo)準(zhǔn)，合同中有約定的，按照約定的數(shù)額支付；如合同中沒有約定或者約定不明確，則依通常標(biāo)準(zhǔn)支付。所謂通常標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)為工作成果交付的當(dāng)?shù)禺?dāng)時的同種類工作成果的一般報酬標(biāo)準(zhǔn)。  

定作人應(yīng)當(dāng)按照合同約定的期限支付報酬。對支付報酬期限沒有約定或者約定不明取得，依照合同的其他條款、補(bǔ)充協(xié)議或者交易習(xí)慣；仍不能確定的，定作人應(yīng)當(dāng)在承攬人交付工作成果的同時，定作人應(yīng)當(dāng)相應(yīng)的支付部分報酬（《合同法》第263條）。如果承攬人完成的工作成果無需交付，例如，為定作人粉刷墻壁的，則定作人應(yīng)于工作完成之時支付報酬。定作人延期交付報酬的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)逾期支付的利息。  

按照《合同法》第264條的規(guī)定，定作人未向承攬人支付報酬或者材料費等價款的，承攬人對完成的工作成果享有留置權(quán)。  

定作人應(yīng)向承攬人支付報酬及材料費等費用，而因承攬人一方的原因無法支付時，定做人可以將報酬或者材料費等價款提存。[3]  

3．協(xié)助義務(wù)。為了使承攬人及時完成工作成果，定作人應(yīng)依約定及按誠實信用原則，積極協(xié)助承攬人工作。定作人不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人有權(quán)順延履行期限，并在定作人對  

承攬合同相關(guān)書籍  

承攬合同相關(guān)書籍  

所提供的不符合要求的原材料及圖紙等拒絕補(bǔ)正時有合同解除權(quán)。  

4．驗收并受領(lǐng)工作成果。對承攬人完成并交付的工作成果，定作人應(yīng)及時檢驗，對符合約定要求的，應(yīng)接受該工作成果。超過約定期限領(lǐng)取定作物的，定作人負(fù)受領(lǐng)遲延責(zé)任。  

合同終止  

承攬合同因一方行使解除權(quán)而終止  

承攬合同在一方當(dāng)事人嚴(yán)重違約致使合同不能繼續(xù)履行時，另一方有權(quán)解除合同。例如，如前所述，在定作人不履行協(xié)作義務(wù)致使承攬工作不能完成時，承攬人有權(quán)解除合同；在承攬人違反義務(wù)顯然不能按期完成工作時，定做人有權(quán)解除合同。在有解除權(quán)的當(dāng)事人一方行使解除權(quán)時，則承攬合同因解除而終止。  

承攬合同可否因當(dāng)事人一方的意愿而解除呢？對此有不同的看法，各國法上規(guī)定也不一致?！逗贤ā吩瓌t上承認(rèn)定作人可以變更承攬工作的要求，并規(guī)定定作人可以解除合同。該法第258條規(guī)定：“定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失?！倍ㄗ魅俗兏⒔獬贤模瑧?yīng)符合以下要求：  

（1）應(yīng)在合同成立生效后承攬工作完成前提出變更或者解除的請求。  

（2）應(yīng)及時通知承攬人。定作人不對承攬人為變更、解除通知的，不能發(fā)生變更、解除的效力。  

（3）對承攬人造成損失的，應(yīng)付賠償責(zé)任。  

承攬合同因當(dāng)事人協(xié)議而終止  

承攬合同因當(dāng)事人雙方的合意而成立，也可以因雙方的合意而解除。在當(dāng)事人雙方協(xié)議解除合同時，承攬合同也即因解除而終止。  

承攬合同的法定終止  

根據(jù)承攬合同的性質(zhì)，承攬合同可因下列事由而終止：  

1、承攬人死亡或者失去工作能力。  

2、定做人死亡，并且其繼承人不需要該項工作。  

因前述事由而終止合同時，如果承攬人已經(jīng)完成了部分工作，并且該部分工作對定作人或者定作人的繼承人有用，則定作人或者其繼承人應(yīng)當(dāng)驗收承攬人已完成的工作部分并支付相應(yīng)的報酬。  

3、承攬人或者定作人被宣告破產(chǎn)。[3]  

注意問題  

1、合同形式的選擇：承攬合同是諾成、不要式合同，當(dāng)事人可任意選擇口頭形式、書面形式和其他形式。  

因為書面式合同形式有較強(qiáng)的證據(jù)力，在發(fā)生糾紛時，便于取證；而口頭合同的證據(jù)力較差，在發(fā)生糾紛時不易證明合同的存在及相關(guān)內(nèi)容，雙方一旦發(fā)生糾紛，難以得到確切的證據(jù)，常常因無據(jù)可查而不易分清責(zé)任。因此，當(dāng)事人應(yīng)盡量采取書面形式。書面形式雖然比較復(fù)雜，但通過書面文字可以使雙方權(quán)利、義務(wù)更加明確、詳盡、具體、肯定地表示出來，這不僅僅大大加強(qiáng)了簽約雙方的責(zé)任心，敦促各方恪守合同同，而且一旦發(fā)生糾紛，書面承攬合同也以成為可信的書證，成為人民法院和仲裁機(jī)構(gòu)正確裁決案件的重要根據(jù)，因此，當(dāng)事人應(yīng)盡量采取書面形式簽訂合同，雖說書面形式有可能會減少締約的機(jī)會，但與可能引發(fā)違約而造成了損失，甚至不得不提起訴訟的后果相比，仍然是微不足道的。當(dāng)然，對那些能夠即時清結(jié)的承攬合同，比如少量的復(fù)印、修理、快速擴(kuò)充等，自無訂立書面合同的必要。  

2、報酬條款的訂立報酬條款是承攬合同非常重要的條款，報酬支付的方式、時間對合同各方在合同履行過程中的影響甚巨。對定作人而言，付款時間越晚越符合其利益，他可以借此約束箝制承攬人，進(jìn)而保證工作成果的質(zhì)量，甚至要求獲得后續(xù)服務(wù)。  

相對而言，承攬人卻希望盡早獲取報酬，最好的支付方式是在合同訂立后即付款，至少也要分階段或分期付款，這樣不至于在合同履行過程中陷于非常被動的境況。因此，在簽訂承攬合同時，無論定作人還是承攬人，都十分關(guān)注報酬條款的簽訂，當(dāng)然，報酬條款的最終確定不僅僅取決于各方的談判能力，更取決于雙方的實力對比及市場因素，在當(dāng)今的市場經(jīng)濟(jì)中，相對而言，定作人的優(yōu)勢是較為明顯的。  

注意事項  

定作物  

1、原材料的消耗定額問題：  

若是定作人提供原材料的，為了防止承攬人在工作中浪費定作人的原材料，可以在簽訂合同時規(guī)定承攬人使用原材料的消耗定額。要求承攬人本著經(jīng)濟(jì)節(jié)約原則使用原材料，如果超過原材料消耗定額的應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。  

2、定作物樣品的封存保管問題：  

若存在定作物樣品的，樣品應(yīng)進(jìn)行封存并當(dāng)場由承攬人和定作人確認(rèn)后簽字。此外，樣品的保管問題一般是定作人提供的樣品一般由承攬人保管，承攬人提供的樣品一般由定作人保管。因此，在簽訂合同時要規(guī)定保管人保管義務(wù)，并要求若保管不當(dāng)造成損失或丟失的應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。  

3、定作物的后期保證問題：  

因有些定作物無法在檢驗當(dāng)時就發(fā)現(xiàn)問題，所以定作人可以在合同中規(guī)定在一段期限內(nèi)承攬人要保證定作物的質(zhì)量合格問題，除了是因定作人使用、保管不當(dāng)造成定作物存在問題以外，承攬人應(yīng)負(fù)責(zé)定作物的無償修復(fù)或更換。此外，質(zhì)量缺陷造成定作人損失的，承攬人還應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。  

支付款  

1、定金條款的規(guī)定：  

在簽訂合同時，當(dāng)事人若采用定金的擔(dān)保方式的，定金數(shù)額一般以合同總額的20%為限，且交付時間要在承攬人進(jìn)行加工定作之前。同時規(guī)定，若是承攬人違反合同時，應(yīng)雙倍返還定作人定金；若是定作人違反合同時，承攬人不返還定金。  

2、關(guān)于結(jié)算方式應(yīng)注意：  

結(jié)算方式是指價金和其它費用的清結(jié)方式，包括現(xiàn)金結(jié)算和轉(zhuǎn)帳結(jié)算兩種。要注意，除了國家允許使用現(xiàn)金履行義務(wù)的以外，承攬合同的結(jié)算必須通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。  

關(guān)于合同中提交定作物的規(guī)定  

1、提交期限問題：  

在約定定作物提取日期時應(yīng)注意計算定作人必要的途中時間；  

2、提前或延期提交問題：  

合同中應(yīng)規(guī)定若是定作人或者承攬人要求提前或延期提交定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。  

防范欺詐  

簽訂合同時都有被欺詐的風(fēng)險，合同欺詐的手段也是層出不窮，承攬合同也不例外，因此在簽訂承攬合同時應(yīng)注意下列幾點，以防欺詐：  

1、嚴(yán)格審查對方的主體資格和實際履約能力首先要判斷有無該企業(yè)、單位，因為在實踐中有私刻公章簽訂合同的現(xiàn)象發(fā)生，也有個別幾個人自行組織起來，既不辦理公司登記，也不領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照，以某“中心”、某“公司”的名義，從事經(jīng)營活動。此外，還要審查授權(quán)簽約的個人有否簽約權(quán)限。其次要判斷對方是否隱瞞自己的經(jīng)營范圍訂立了超越經(jīng)營的承攬合同。針對上述兩項，要仔細(xì)審查  

承攬合同  

承攬合同  

對方出示的營業(yè)執(zhí)照副本、授權(quán)委托書、法定代表人身份證明書等資料的真?zhèn)危瑢彶槭跈?quán)委托書授權(quán)范圍、授權(quán)期限，必要時，可以去當(dāng)?shù)毓?a data-mid="9255" href="http://www.chendaosj.net/a_5702.html">部門進(jìn)行查檔。第三要了解對方的資信狀況，這包括綜合經(jīng)濟(jì)狀況和綜合商業(yè)形象兩大要求。前者包括注冊資本、業(yè)務(wù)范圍、生產(chǎn)經(jīng)營能力等；后者包括商譽(yù)、商業(yè)道德等。  

2、要求對方設(shè)定擔(dān)保簽訂合同時，對那些沒有足夠的履約能力或者履約能力不易查清的企業(yè)、單位，可要求對方設(shè)置擔(dān)保，以督促其履行合同，設(shè)置擔(dān)保時應(yīng)符合《擔(dān)保法》的相關(guān)規(guī)定，對方違約沒有如約履行合同，要注意在有效期限內(nèi)向保證人主張權(quán)利。關(guān)于擔(dān)保注意事項，本網(wǎng)站將另文詳述。  

3、認(rèn)真審查合同條款簽訂合同時要仔細(xì)閱讀、琢磨合同條款，一定要將合同條款盡量明確，不能有不明確、含糊其辭的條款，或引起歧義的條款。有時技術(shù)協(xié)議書和圖紙也是合同的重要組成部分，雙方均應(yīng)當(dāng)簽字蓋章，審查合同條款時也應(yīng)當(dāng)充分注意此點。審查合同看似簡單，實則專業(yè)性很強(qiáng)，最好請律師代為審查。  

4、明確約定管轄法院在爭議解決條款里約定，雙方發(fā)生爭議由己方法院管轄，這也是防止欺詐的一種方法。  

相關(guān)概念  

1、訂立加工承攬合同的基本要求：承攬合同既然是以完成一定工作為內(nèi)容的合同，在合同訂立時，定作方不能預(yù)知工作成果的好壞，因此應(yīng)當(dāng)考慮承攬方是否能勝任這項工作。為了促使合同順利履行，當(dāng)事人在訂立合同時，定作方應(yīng)明確提出定作物或項目數(shù)量、質(zhì)量及其它特定要求，承攬方應(yīng)當(dāng)如實提供設(shè)備能力、技術(shù)條件、工藝水平等情況。  

2、關(guān)于定金和預(yù)付款：  

承攬合同中，使用定金和預(yù)付款的情況比較多見。定金是合同擔(dān)保的形式之一。當(dāng)事人為了證明合同建立，保證合同履行，給付一定數(shù)額的價金。如果一方不履行合同便依法喪失定金或須雙倍返還定金。預(yù)付款無擔(dān)保作用，屬于支援性質(zhì)，當(dāng)事人一方不履行合同的，在分清責(zé)任的基礎(chǔ)上，承攬方商得定作方同意，可以在預(yù)付款中扣除違約金和賠償金。雙方有爭執(zhí)的，應(yīng)由司法或執(zhí)法部門解決。  

3、關(guān)于價款和酬金：  

價款和酬金統(tǒng)稱“價金”，這是取得對方產(chǎn)品，完成工程、勞務(wù)或智力成果所支付的代價。價款一般是用來償付對方產(chǎn)品和項目的價金。價款中包括原輔材料的價金，以及勞  

加工承攬合同  

加工承攬合同  

務(wù)、技術(shù)、燃料動力，設(shè)備耗損等項價金。酬金是用來支付對方勞務(wù)或智力成果的價金。在加工承攬活動中，有以價款形式償付對方產(chǎn)品的，如定作、復(fù)制物品，也有以酬金形式來支付對方勞務(wù)的，如來料加工、修理、測繪測試等。由于價款和酬金的區(qū)別，在違約金核定比例上，便有不同規(guī)定。以價款來計算違約金比率，一般都低于以酬金計算的比率，這是因為價款中包含著原材料、產(chǎn)成品或購進(jìn)品的價值部分，其價值量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于給付追加勞動的酬金數(shù)量。在實際工作中應(yīng)注意準(zhǔn)確選定違約金計算的基數(shù)。  

4、責(zé)任劃分：  

承攬合同不僅僅是承攬方完成工作，定作方接受成果、給付報酬的一般規(guī)定。在許多合同關(guān)系中，定作方除明確提出工作要求外，還應(yīng)按時，按質(zhì)、按量地提交原材料、技術(shù)資料，完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，這里便有責(zé)任劃分問題。如果定作方不能履行自己的責(zé)任，延誤了工期或給對方造成損失，承攬方有權(quán)要求順延期限，賠償損失。承攬方?jīng)]有對定作方提供的原材料或完成的準(zhǔn)備工作和輔助工作進(jìn)行檢驗，發(fā)生了問題承攬方要承擔(dān)責(zé)任。  

合同范本  

承攬方：____________________________________  

地址：____________郵碼：____________電話：____________  

法定代表人：____________職務(wù)：____________  

定作方：____________________________________  

地址：____________郵碼：____________電話：____________  

法定代表人：____________職務(wù)：____________  

定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。  

第一條加工成品  

第二條加工成品質(zhì)量要求  

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量  

1.（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。  

2.（用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。  

3.交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。  

第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法  

1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。  

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。  

3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。  

第五條價款或酬金  

價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。  

第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法  

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。  

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。  

3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。  

第七條交貨的時間和地點  

1.交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。  

2.交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。  

第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)  

第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)  

第十條結(jié)算方式及期限  

第十一條其他約定  

第十二條承攬方的違約責(zé)任  

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。  

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。  

三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。  

四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補(bǔ)交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。  

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。  

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。  

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。  

七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。  

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。  

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。  

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。  

第十三條定作方的違約責(zé)任  

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。  

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。  

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。  

四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。  

五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。  

六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。  

七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費用。  

第十四條不可抗力  

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。  

第十五條糾紛的處理  

加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成按（）項處理：  

1.向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁；  

2.向人民法院起訴。  

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。  

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。  

定作方：________________________  

代表人：________________________  

____年____月____日  

承攬方：________________________  

代表人：________________________  

____年____月____日  

相關(guān)區(qū)別  

所謂雇傭合同（勞務(wù)合同），是指從事雇主授權(quán)或者指示范圍內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營活動或者其他勞務(wù)活動。  

勞務(wù)合同（雇傭合同）具有以下兩個顯著特征：  

（1）雇傭關(guān)系是提供勞務(wù)的合同,以完成一定的勞動為標(biāo)的，雇主為其提供的勞務(wù)支付報酬，至于工作成果則不是合同的標(biāo)的；  

（2）雇員的工作不具有獨立性。他一般以雇主的設(shè)備、技術(shù)為依托而工作，受雇主的指揮管理；  

（3）雇傭關(guān)系中所從事的事項范圍比較廣，包括生產(chǎn)經(jīng)營活動及其他各項勞務(wù)活動，活動技術(shù)含量比較低，受雇用人付出的主要是勞動力，其報酬成分也單一，僅僅包括勞動力的價值；  

（4）雇員在從事雇傭活動中的風(fēng)險由雇主承擔(dān)。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第一款規(guī)定，“雇員在從事雇傭活動中遭受人身損害，雇主應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任?！?nbsp; 

加工承攬合同，按照《合同法》第二百五十一條的規(guī)定，“是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復(fù)制、測試、檢驗等工作?！?nbsp; 

承攬合同具有以下幾個特征：  

1）其標(biāo)的是按照定做人的要求完成工作成果,定做人就完成的工作成果而支付報酬；  

2）標(biāo)的物具有特定的性質(zhì)，以滿足定作人的特殊需要；  

3）承攬人工作具有獨立性。承攬人應(yīng)以自己的設(shè)備，技術(shù)和勞力，完成主要工作，不受定作人的指揮管理，同時承攬事項的完成具有一定的人身依附性，故不得隨意交由他人進(jìn)行。  

4）承攬人自擔(dān)風(fēng)險。承攬人應(yīng)以自己的風(fēng)險獨立完成工作，對工作成果的完成負(fù)全部責(zé)任。  

通過對兩者概念的分析，雇傭合同與承攬合同的區(qū)別主要表現(xiàn)為：  

（1）雇傭合同是以直接提供勞務(wù)為目的，承攬合同則是以完成工作成果為目的，提供勞務(wù)僅是完成工作成果的手段。  

（2）承攬合同履行中所生風(fēng)險由完成工作成果的承攬人承擔(dān)，而雇傭合同履行中所生風(fēng)險由接受勞務(wù)的雇傭人承擔(dān)。  

（3）承攬合同的當(dāng)事人之間不存在支配與服從的關(guān)系，承攬人在完成工作中具有獨立性，雇傭合同的受雇人在一定程度上要受雇傭人的支配，在完成工作中要聽從雇傭人的安排、指揮。  

為了準(zhǔn)確區(qū)分二者，當(dāng)事人雙方就承攬與雇傭發(fā)生爭議時，可以綜合分析下列因素，結(jié)合案件具體情況予以認(rèn)定：  

（1）當(dāng)事人之間是否存在控制、支配和從屬關(guān)系；  

（2）是否由一方指定工作場所、提供勞動工具或設(shè)備，限定工作時間；  

（3）是定期給付勞動報酬還是一次性結(jié)算勞動報酬；  

（4）是繼續(xù)性提供勞務(wù)，還是一次性提供工作成果；  

（5）當(dāng)事人一方所提供的勞動是其獨立的業(yè)務(wù)或者經(jīng)營活動，還是構(gòu)成合同相對方的業(yè)務(wù)或者經(jīng)營活動的組成部分。如當(dāng)事人之間存在控制、支配、和從屬關(guān)系，由一方指定工作場所、提供勞動工具或設(shè)備，限定工作時間、定期給付勞動報酬，所提供的勞務(wù)是接受勞務(wù)一方生產(chǎn)經(jīng)營活動的組成部分的，可以認(rèn)定為雇傭。反之，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為承攬。  

勞務(wù)合同（雇傭合同）與承攬合同的最大區(qū)別就在風(fēng)險承擔(dān)上。在訴訟中，受害方只有主張勞務(wù)合同成立才有利于充分維護(hù)其合法權(quán)益。

更多南京公司注冊、代理記賬、有限責(zé)任公司變更、分公司變更、外商投資企業(yè)變更、公司股東變更、代辦公司印章、公司注冊地址變更、代辦公司資質(zhì)、代理公司變更、代辦公司注銷等服務(wù)，歡迎來電咨詢吉客財務(wù)辦理業(yè)務(wù)！

注意：名詞解釋相關(guān)的文章。

---

與名詞解釋相關(guān)閱讀

• 公司注冊
• 資本變更
• 公司注銷
• 公司類型
• 公司上市
• 公司章程
• 公司地址
• 公司法規(guī)
• 公司股東
• 公司機(jī)構(gòu)
• 公司人員
• 公司資料
• 公司備案
• 公司改制
• 公司合并
• 公司分立
• 公司年檢
• 公司上市
• 公司變更
• 公司注銷
• 注冊資本
• 名詞解釋
• 名稱變更
• 期限變更
• 股東變更
• 法人變更
• 監(jiān)事變更
• 范圍變更
• 住所變更
• 有限公司

---

【工商代理】服務(wù)：

工商代理案例！

【知識產(chǎn)權(quán)】代理服務(wù)：

知識產(chǎn)權(quán)代理案例！

【許可項目】許可證辦理案例：

許可辦理：食品經(jīng)營許可證、餐飲許可證、道路運輸許可證、進(jìn)出口許可證、危化品許可證、人力資源證、勞務(wù)派遣許可證等前置許可證或者后置許可證許可證代辦服務(wù)。

其他名詞解釋參考案例！

相關(guān)名詞解釋參考大全

• 債券持有人
• 辭退
• 保健品注意事項
• 最后貸款者
• 成本類賬戶
• 傳統(tǒng)文化
• 中央銀行
• 英格蘭銀行
• 被審計單位
• 內(nèi)部會計管理制度
• 債券市場
• 會計電算化
• 包裝特點
• 入庫單
• 義務(wù)
• 財務(wù)制度
• 暗示
• 土地價格
• 中華人民共和國擔(dān)保法
• 保險公司類型
• 存貸差
• 百貨店
• 本約
• 折舊
• 廠房
• 人民大眾
• 住友財團(tuán)
• 消防安全
• 保險許可證
• 所羅門·羅斯柴爾德，梅耶 ...

---

小編還為你精選準(zhǔn)備了注冊公司需要的【經(jīng)營范圍】說明：

1、經(jīng)營范圍主行業(yè)要和公司主體性質(zhì)一致，且必須寫在第一條。

舉例1：如果公司南京xxxx生物科技有限公司，那么你第一條就需要寫：從事生物技術(shù)的研發(fā)與開發(fā)；

舉例2：如果公司南京xxxx物流有限公司，那么你第一條就需要寫：國內(nèi)物流運輸代理、物流配送系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)；

舉例3：如果公司南京xxxx進(jìn)出口有限公司，那么你第一條就需要寫：貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口；

2、自第二條開始，你可以寫一些與主要行業(yè)相關(guān)發(fā)經(jīng)營范圍；

如：進(jìn)出口公司，可以增加一些五金銷售、日用百貨銷售、工藝品銷售、塑料制品銷售等。

3、除了上述的經(jīng)營范圍外，小編準(zhǔn)備了更多《經(jīng)營范圍大全》

除了以上名詞解釋相關(guān)經(jīng)營范圍外，還可以直接搜索相關(guān)的經(jīng)營范圍

以上就是小編為你準(zhǔn)備的服務(wù)。